CA Rouen, 1re ch. civ., 14 janvier 2026, n° 22/02246

N° RG 22/02246 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2V

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 JANVIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04418

Tribunal judiciaire d'Evreux du 10 mai 2022

APPELANTE :

SARL DE ALMEIDA METAUX

RCS [Localité 17] 511 588 485

[Adresse 11]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEES :

SAS ETABLISSEMENTS [K]

RCS [Localité 17] 393 518 782

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure

SAMCV SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

RCS [Localité 20] 775 684 764

[Adresse 14]

[Localité 13]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l'Eure

SARL DROUET

RCS [Localité 17] 440 425 262

[Adresse 19]

[Localité 8]

représentée et assistée de Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure

[Adresse 18] (Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche)

RCS [Localité 16] 383 853 801

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me PESCHIUTTA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 1er octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre ,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 1er octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 janvier 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent à cette audience.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par devis accepté le 7 décembre 2011, la Sarl De Almeida Métaux a confié à la Sas Établissements [K], assurée par la Smabtp, la réalisation d'une dalle béton d'une superficie de 1 280 m2, pour les besoins de son exploitation de récupération de métaux, moyennant un prix de 62 764,88 euros TTC. La Sarl De Almeida Métaux a confié les travaux préalables de terrassement et remblais à la Sarl Drouet, assurée auprès de la Sa [Adresse 18]. La prestation de la Sas Établissements [K], correspondant à une surface finale de 2 045 m², a été facturée le 3 septembre 2013 pour une somme de 84 643,31 euros TTC et payée sans réserve le 4 septembre 2013.

La Sarl Drouet avait préalablement procédé à la réalisation de la plate-forme de support en remblais selon des travaux facturés le 18 juillet 2013.

Alléguant des désordres, la Sarl De Almeida Métaux a obtenu par ordonnance du juge des référés compétent du 28 juillet 2016 la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Ces opérations ont été étendues à l'ensemble des parties par décisions des 26 janvier 2017 et 8 novembre 2017. L'expert a clôturé son rapport le 3 mai 2019.

Par actes des 9, 12 13 décembre 2019, la Sarl De Almeida Métaux a fait assigner la Sas Établissements [K], la Smabtp et la Sa [Adresse 18], assureur de la Sarl Drouet. Par acte du 26 janvier 2021, la Sas Établissements [K] a fait assigner la Sarl Drouet. Les procédures ont été jointes le 15 février 2021.

Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux a,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa [Adresse 18] à l'égard de la Sarl Drouet,

- condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros,

- condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18],

- condamné la Sarl De Almeida Métaux à supporter la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18],

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,

- débouté les parties de toutes les autres demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2022, la Sarl De Almeida Métaux a interjeté appel du jugement.

Saisie par conclusions d'incident notifiées les 9 octobre 2023 et 8 mars 2024 pour la Sarl Etablissement [K], par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, la présidente de la mise en état a :

- ordonné qu'il soit dressé constat des travaux réalisés par la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet pour la Sarl De Almeida Métaux et situés [Adresse 12], soit un dallage selon facture du 3 septembre 2013 en :

- établissant un plan des lieux si besoin est avec leur affectation, des zones sinistrées,

- prenant des clichés photographiques,

- faisant toutes constatations factuelles utiles au dossier, ce après avoir pris connaissance de :

- la facture du 3 septembre 2013,

- le rapport d'expertise de M. [J] du 3 mai 2019,

- le constat de la Selarl Cj Norm du 24 octobre 2023, et en présence des parties régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception 30 jours au moins avant la date fixée par le technicien pour procéder aux constatations,

- précisé que les observations des différentes parties seront actées,

- désigné pour procéder à ce constat M. [C] [G] domicilié :

[Adresse 10] [Localité 1]

tél [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03],

- dit que la Sas Établissements [K] devra verser la somme de 1 200 euros à la régie de la cour d'appel de Rouen avant le 31 mai 2024, à peine de caducité de la mesure,

- fixé au 20 septembre 2024, au plus tard la date à laquelle le professionnel désigné devra déposer son constat au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel,

- désigné pour suivre la mesure le magistrat chargé de la mise en état de cette chambre,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 octobre 2024 à 9h,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- décidé que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

L'expert désigné aux fins de constat a déposé son rapport le 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la Sarl De Almeida Métaux demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et subsidiairement 1147 ancien du code civil, de :

- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée,

- constater la reconnaissance expresse par la Sarl Établissements [K] de sa responsabilité civile décennale,

- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à indemniser la Sarl De Almeida Métaux au titre des désordres affectant les travaux exécutés par la Sarl Drouet d'une part et la Sarl Établissements [K] d'autre part,

- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux pour le surplus et plus particulièrement en ce qu'il limite le droit à indemnisation de la Sarl De Almeida Métaux à la somme de 178 033,40 euros,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sa [Adresse 18] et la Smabtp, à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 356 066,79 HT, soit 456 000 TTC correspondants aux travaux de reprises arrêtés par l'expert judiciaire et au déplacement d'une presse,

- ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01, base 21 février 2019 (indice 110,3), date du devis Demol TP retenu par l'expert judiciaire, par rapport au dernier indice connu au jour de l'arrêt à intervenir,

- débouter la Sas Établissements [K], la Smabtp, la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] de l'ensemble de leurs demandes et appel incident à l'encontre de la Sarl De Almeida Métaux,

- statuer ce que de droit sur la responsabilité de la Sarl Drouet et le recours en garantie initié à son encontre par la Sas Établissements [K],

- infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Évreux à supporter la moitié des dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sa [Adresse 18] et la Smabtp à lui payer la somme de 15 000 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles,

- condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sa [Adresse 18], la Smabtp aux entiers dépens de l'instance au fond et des instances de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de

25 282,76 euros HT soit 30 339,31 euros TTC, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol-Deslandes-Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la Sas Établissements [K] a fait l'aveu judiciaire de l'application des dispositions relatives à la responsabilité décennale du constructeur.

Elle conteste la part de responsabilité retenue à son encontre par les premiers juges et impute à la Sas Établissements [K] une pleine responsabilité dans les désordres subis. Elle soutient, contrairement à ce qu'allègue la Sa [Adresse 18], que les opérations de constat de M. [G] ont mis en évidence les multiples désordres affectant les dalles et ont précisé l'assiette de ces désordres. Elle souligne que la Sa Groupama Centre Manche et la Sarl Drouet reconnaissent respectivement dans leurs écritures que la composition de la dalle litigieuse est défaillante et qu'elle présente des fissures.

Elle rappelle que le rapport d'expertise initial permet de constater que les dalles mises en 'uvre sont affectées de très nombreuses fissures profondes ; qu'en plusieurs endroits, les dallages sont cassés ; qu'il existe des désaffleurements au droit des fissures qui indiquent une rupture des dallages sur toute leur épaisseur ; que les lèvres de joints de fractionnement sont épaufrées. Elle souligne que l'expert a notamment relevé une malfaçon dans la mise en 'uvre de la dalle, un vice de construction, une erreur de conception ainsi qu'un défaut d'étanchéité.

Elle fait valoir que les désordres constatés par l'expert judiciaire rendent manifestement l'ouvrage impropre à sa destination, la solidité de l'ouvrage étant en péril ; que la responsabilité civile décennale de la Sas Établissements [K] est engagée ce que cette dernière reconnaît dans ses écritures de première instance en précisant qu'« Il apparaît ainsi, au regard des conclusions de Monsieur [J], que « la solidité de l'ouvrage » est « en péril » de sorte que la condition de gravité posée par l'article 1792 du Code Civil est réunie en l'espèce. »

Alors que la Sas Établissements [K] lui reproche de faire circuler sur l'ouvrage des engins « trop lourds » et de faire « reposer sur le sol les griffes des engins utilisés pour la manipulation des métaux », elle soutient que les ouvrages commandés se doivent de résister à l'activité qu'elle exploite et qu'elle a créé une nouvelle zone de travail plus éloignée afin de minimiser autant que possible l'usage de la dalle litigieuse.

Subsidiairement, sur le fondement contractuel, elle expose que la Sas Établissements [K] a réalisé un dallage non ou mal armé alors que compte tenu des charges à supporter, le procédé constructif retenu ne pouvait pas être mis en 'uvre. Elle considère que la Sas Établissements [K] a manifestement manqué à son obligation de résultat mais également de conseil en exécutant ou en faisant exécuter ses ouvrages sans exiger la production d'une étude géotechnique dont l'absence ne saurait être reprochée au maître d'ouvrage qui n'exerce pas une activité de construction mais de recyclage de métaux. Elle précise que la faute de la Sas Établissements [K] est parfaitement démontrée en raison de ses manquements constructifs et du non-respect des règles de l'art. Elle ajoute que son préjudice est caractérisé par l'effritement et les multiples fissurations affectant les dalles nécessitant des travaux de reprise ainsi que la construction d'une nouvelle dalle. Elle conclut que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est lui aussi parfaitement établi par le rapport d'expertise.

Elle reproche à la Sas Établissements [K] d'avancer qu'elle ignorait les conditions de travail du maître d'ouvrage alors qu'elle exerce son activité de très longue date et que bien avant l'exécution des travaux litigieux la Sas Établissements [K] avait une parfaite connaissance des exigences et des contraintes induites par l'activité professionnelle exploitée. Elle estime que si la Sas Établissements [K] estimait ne pas disposer d'éléments d'informations suffisants il lui appartenait de se renseigner, de refuser l'exécution des travaux ou encore d'exiger l'obtention et la communication des informations techniques requises.

Elle ajoute à la faute ab initio qu'elle reproche à la Sas Établissements [K] une non-conformité des travaux réalisés par rapport au devis dès lors que l'épaisseur des chapes n'est pas celle contractuellement prévue.

Elle souligne qu'elle n'a strictement aucune compétence pour assurer une quelconque maîtrise d''uvre au profit d'entreprises spécialisées en construction, telle que la Sas Établissements [K] est supposée l'être. Elle en déduit qu'il appartient aux entreprises en charge des travaux de construction de solliciter des informations sur les besoins du maître d'ouvrage et non l'inverse. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au maître d'ouvrage de définir les choix à réaliser pour la confection d'un ouvrage conforme et apte à lui permettre d'exercer son activité.

Elle fait valoir, au regard de la norme NF P 03-1003 rappelée par la Smabtp, que la Sas Établissements [K] est d'autant plus fautive, si en connaissant les exigences de la norme, elle s'en est affranchie en ne réclamant pas les documents sans lesquels la Smabtp considère qu'elle n'aurait pas dû exécuter les travaux.

Elle considère que le jugement est incohérent en ce qu'il a retenu à la fois une erreur de conception et une ventilation à parts égales des responsabilités.

Alors que la Smabtp conteste devoir sa garantie à la Sas Établissements [K] au motif qu'elle aurait réalisé un ouvrage ne relevant pas de son activité assurée, la Sarl De Almeida Métaux prétend que l'assureur ignore que l'ouvrage est en réalité constitué de plusieurs dalles qui, réunies, n'en font qu'une ; que les fissures constatées par l'expert judiciaire ne résultent pas de la surface totale des dalles mais de son mode de construction et plus précisément du défaut d'assise du sol et/ou du défaut d'armature ou encore d'utilisation de matériaux inappropriés. Elle précise que la Smabtp ne démontre pas avoir fourni à son assurée une information des caractéristiques « définies » au contrat d'assurance, ce qui ne permet manifestement pas de considérer que le marché exécuté serait hors périmètre contractuel.

Elle ajoute que la clause d'exclusion ou de non garantie opposée ne doit pas vider la garantie souscrite de sa substance. Elle fait valoir que c'est avec une certaine mauvaise foi que la Smabtp soutient que son assurée était consciente du caractère spécial des travaux sollicités pour avoir dans un premier temps refusé de les exécuter, alors qu'en réalité ce refus reposait sur un désaccord financier avec le maître d'ouvrage.

Elle rappelle que l'exclusion ou la non-garantie doit être à l'origine du sinistre mais qu'en l'espèce, l'origine du sinistre n'est pas à rechercher dans la surface de la dalle mais uniquement dans sa constitution et son mode de mise en 'uvre.

En réplique à la Smabtp, qui reproche au maître d'ouvrage de ne pas avoir souscrit d'assurance dommages-ouvrage, ce dernier souligne qu'il entre manifestement dans l'obligation de conseil des constructeurs de suggérer au maître d'ouvrage la souscription d'un tel contrat.

Elle s'en rapporte à justice sur les manquements de la Sarl Drouet dont la Smabtp cherche à mettre en évidence la responsabilité.

Elle expose que la Sa [Adresse 18] ne peut passer sous silence les conclusions de l'expert qui a indiqué que l'ouvrage sera impropre à sa destination à moyen terme, au regard d'une part, de la sécurité de la circulation et de la stabilité en charge des engins de manutention, et d'autre part, au regard de l'étanchéité requise.

Sur les préjudices, elle sollicite la somme de 355 346,79 euros HT, soit

456 000 euros TTC pour les travaux à engager. Elle demande, compte tenu de l'ancienneté du chiffrage, d'indexer cette somme sur l'indice BT01 base du 21 février 2019. Elle sollicite également l'octroi de la somme de 720 euros HT, soit 864 euros TTC pour le double déplacement d'une presse pour les travaux.

Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la Sas Établissements [K] demande à la cour de :

à titre principal,

- la recevoir en son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité décennale,

- débouter toute partie de ses demandes,

- condamner la Sarl De Almeida Métaux au paiement d'une indemnité de

10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

à titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ou plus subsidiairement 1134 ancien du code civil et au visa de l'article 1382 ancien du code civil,

- débouter de ses demandes fondées sur la responsabilité décennale ou subsidiairement contractuelle, la Sarl De Almeida Métaux,

subsidiairement,

- prononcer recours et garantie au profit de la Sas Établissements [K] à l'encontre de la Sarl Drouet sur un fondement délictuel mais encore laisser une part de responsabilité au maître de l'ouvrage de la Sarl De Almeida Métaux,

- confirmer le jugement et dire que l'indemnisation de la Sarl De Almeida Métaux réduite à de justes proportions (montant des travaux de reprises, autres, préjudices, dépens) sera limitées à la somme de 178 033,40 euros représentant 50 % du coût des réparations, et dire que la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet devront supporter entre elles une répartition par moitié des 50 % devant être indemnisés ainsi que l'a retenu le tribunal,

- débouter l'appelante, la Sarl De Almeida Métaux de sa demande d'indexation sur l'indice BT01,

- condamner en tant que de besoin la Sarl Drouet et son assureur, la Sa [Adresse 18], solidairement dans la proportion de responsabilité devant rester à sa charge, à garantir la Sas Établissements [K] de toute condamnation prononcée au profit du maître de l'ouvrage,

- infirmant le jugement, condamner la Smabtp à garantir la Sas Établissements [K] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la Smabtp au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties de toutes autres demandes formulées contre la Sas Établissements [K],

- statuer ce que de droit aux dépens.

A titre principal, sur l'absence de responsabilité décennale, elle fait valoir qu'à la lecture du constat établi le 19 septembre 2024, les désordres évolutifs, futurs, annoncés à moyen terme par l'expert judiciaire comme susceptibles de générer une impropriété à destination ne se sont pas produits. Elle estime qu'en aucun cas, une dalle ne saurait résister à l'exploitation faite par la Sarl De Almeida Métaux plus de la durée d'épreuve décennale dès lors que seul le développement de l'activité du maître d'ouvrage, exercée par des engins imposants, transportant des masses métalliques lourdes a produit un phénomène d'usure accélérée de la dalle.

Elle explique que la réception des travaux est intervenue le 4 septembre 2013 ; que le constat de M. [G] est intervenu plus de 10 ans après cette date ; qu'aucune impropriété à destination n'a été caractérisée pour un ouvrage qui est employé au quotidien et qui remplit son office dans des conditions difficiles au plan technique.

Elle souligne que l'expiration du délai d'épreuve le 10 septembre 2023 permet aujourd'hui d'apprécier la réalité d'une situation technique et non seulement de préjuger de l'évolution d'un ouvrage de manière incertaine, aléatoire. Elle estime que cela justifie qu'il soit revenu sur la question de sa responsabilité décennale.

Subsidiairement, en cas d'application de la responsabilité décennale à son égard, elle recherche la responsabilité décennale de la Sarl Drouet et la garantie de son assureur, la Sa [Adresse 18]. Elle soutient que l'intervention défaillante de la Sarl Drouet, caractérisée par la mise en 'uvre et l'acceptation d'un remblai inadapté et insuffisamment compacté, l'absence de traitement de sol et l'absence ponctuelle de remblai sous dallage, est à l'origine des désordres constatés.

Elle fait valoir que l'intervention défaillante de la Sarl Drouet lui cause un préjudice dès lors que son ouvrage repose sur le support réalisé. Elle s'estime bien fondée à agir sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la Sarl Drouet dès lors qu'elle est liée contractuellement au seul maître d'ouvrage et qu'elles sont des tiers l'une par rapport à l'autre.

En réplique aux prétentions de la Sarl Drouet, elle soutient :

- qu'une entreprise n'a pas à réaliser des investigations, effectuer des essais pour rechercher si l'entreprise qui la précédait dans la réalisation de l'ouvrage a bien ou mal exécuté son travail,

- que si la notion d'acceptation du support est de nature à constituer une responsabilité in solidum ou solidaire entre les entreprises intervenues dans leur rapport de responsabilité avec le maître de l'ouvrage, en revanche la répartition des responsabilités entre les entreprises intervenues se fait à la mesure des défaillances pouvant être objectivées, à la mesure de la faute et la part de responsabilité pouvant être appliquée à chacune d'elles.

Elle précise que si l'acceptation du support conduit à une condamnation in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage au titre de l'obligation à la dette, ou en tout état de cause au titre de la contribution à la dette, celle-ci devra finalement être répartie entre les entreprises à la mesure de leurs fautes respectives.

Reprochant un comportement fautif du maître de l'ouvrage, la Sarl De Almeida Métaux, elle indique que l'absence de sollicitation d'un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques ; que cette absence implique de la Sarl De Almeida Métaux l'élaboration d'un cahier des charges, sans pour autant que lui soit reconnue la qualité de maître d''uvre. Elle soutient que la Sarl De Almeida Métaux s'est révélée défaillante en ne mentionnant pas les différents engins présents sur le site, ni leur circulation concomitante ou encore leurs déplacements sur cette zone. Elle considère que les constructeurs n'ont pu prendre en compte ces charges particulières, spécifiques à cette activité, pour adapter le dimensionnement de l'ouvrage. Elle conclut qu'il est indéniable que cette faute ait participé à la survenance des désordres ayant notamment pour origine une erreur de conception.

Elle fait valoir que la Sarl De Almeida Métaux n'a pas transmis au terrassier les informations à propos des contrôles à effectuer sur les remblais sur lesquels elle l'avait alertée par mail du 5 juin 2023. Elle souligne que ce comportement est d'autant plus grave que la Sarl De Almeida Métaux est professionnelle d'un domaine particulier, la récupération à grande échelle, industrielle, des déchets métalliques, et qu'elle a une parfaite connaissance des contraintes spécifiques de son activité.

Elle soutient que seul le maître de l'ouvrage est en mesure de communiquer au constructeur l'objectif qui doit être poursuivi et par conséquent, les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser au regard du but à atteindre. Elle en déduit que le maître de l'ouvrage doit en toute loyauté répercuter toutes informations à sa connaissance, l'attente précise correspondant à l'ouvrage technique à réaliser aux constructeurs intervenants, la Sarl Drouet en premier, puis la Sas Établissements [K]. Elle précise que la Sarl De Almeida Métaux ne l'a pas fait dans le but évident de réduire le coût de l'ouvrage devant être réalisé.

Sur la garantie de son assureur, la Smabtp, elle fait valoir qu'aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 signées par des parties le 2 février 2010, elle doit sa garantie au titre des activités « structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé ». Elle expose qu'aucune exclusion de garantie n'a jamais été portée à sa connaissance et que M. [K], le dirigeant, n'en a jamais accepté. Elle précise, concernant l'absence alléguée d'assurance sur les dallages courants excédant une surface de 1 000 m2, que cette limitation de surface ne concerne que les locaux commerciaux.

Sur la qualification des désordres et la responsabilité contractuelle sollicitée par la Sarl De Almeida Métaux, elle explique qu'en matière industrielle la perfection de l'ouvrage est atteinte lorsque celui-ci permet une utilisation conforme à sa destination. Elle ajoute qu'en l'espèce l'ouvrage est utilisé normalement depuis plus de 10 ans, soit au-delà du délai d'épreuve.

Sur la responsabilité délictuelle de la Sarl Drouet à son encontre, elle expose qu'il est établi que son terrassement est à l'origine des désordres et qu'ainsi sa faute est prépondérante, une part de responsabilité devant être retenue à sa charge.

Elle soutient qu'en tant que cocontractant la Sarl De Almeida Métaux n'a pas exécuté loyalement le contrat les liants compte tenu des diverses fautes retenues à son égard. Elle conclut qu'elle devra conserver à sa charge une moitié des préjudices dont réparation est demandée.

Elle explique que si devait être retenue sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Sarl De Almeida Métaux, alors la Smabtp devrait être condamnée à la relever indemne. Elle précise que la liste des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale a été étendue par ordonnance du 8 juin 2005 ; qu'ils ne sont plus seulement limités aux ouvrages de bâtiment mais s'étendent à présent à tous les ouvrages. Elle conclut que tout constructeur d'un ouvrage doit dorénavant justifier de la souscription d'une assurance obligatoire garantissant sa responsabilité. Elle s'estime en conséquence assurée non seulement au titre de sa responsabilité décennale mais également au titre des autres responsabilités, parmi lesquels la responsabilité contractuelle.

Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la Smabtp, en qualité d'assureur décennal de la Sas Établissements [K], demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et 1792 du code civil, de :

- la déclarer recevable en ses écritures et en son appel incident,

- la déclarer bien fondée,

à titre principal, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres,

- débouter la Sarl De Almeida Métaux de toutes ses demandes dirigées contre la Smabtp,

à titre subsidiaire, confirmant le jugement en ce qu'il a débouté de toute partie de leurs demandes contre la Smabtp compte tenu de l'exécution par la Sas Établissements [K] de travaux non garantis,

- débouter la Sarl De Almeida Métaux de toutes ses demandes dirigées contre la Smabtp,

- débouter la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], de toute demandes visant à obtenir, à quelque titre que ce soit, recours ou garantie contre la Smabtp,

- statuer ce que de droit sur les demandes de la Sarl De Almeida Métaux dirigées contre la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18],

à titre très subsidiaire, au visa des articles 1382 du code civil en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, L. 242-1 et L. 243-3 du code des assurances,

- condamner in solidum entre elles la Sarl De Almeida Métaux, la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à garantir et relever indemne à hauteur des deux tiers la Smabtp de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à quelque titre que ce soit,

- débouter la Sarl De Almeida Métaux, la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

en toute hypothèse,

- débouter tout intimé de toutes conclusions comme de tout appel incident visant à obtenir, à quelque titre que ce soit, recours ou garantie contre la Smabtp,

- débouter en particulier la Sas Etablissements [K] et la Sa [Adresse 18] de leur appel incident visant à obtenir la garantie de la Smabtp,

- réformant partiellement le jugement, condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à la Smabtp, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

y ajoutant,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la Smabtp une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, quant au défaut soutenu de garantie compte tenu de l'activité non assurée, la Smabtp soutient que la Sas Etablissements [K] a réalisé un dallage industriel pour 2 045 m² alors que son activité assurée en matière de maçonnerie et béton armé correspond aux travaux qualibat 2111, soit des dallages de technicité courante d'une surface au plus égale à 1 000 m². Elle estime que compte tenu de la destination du dallage, les travaux litigieux relèvent de la classification Qualibat 2152 « technicité supérieure ». Elle conclut en conséquence à un refus de garantie.

Elle rappelle que la Sarl De Almeida Métaux prétend que l'ouvrage est en réalité constitué de plusieurs dalles. Elle estime que la réalisation de cet ouvrage en plusieurs phases résulte d'une nécessité technique mais qu'il s'agit en réalité d'un marché et d'un ouvrage unique, à savoir un dallage industriel spécial de plus de 2 000 m², non garantie par sa police. Elle considère que la cause du désordre est indifférente ; que même si elle résulte d'un défaut d'assise au sol et/ou d'un défaut d'armature, l'obligation de garantie de la Smabtp demeure déterminée par la surface des ouvrages réalisés et leur nature.

En réplique à la Sarl De Almeida Métaux, qui considère que la non-garantie des dallages industriels spéciaux serait une exclusion stipulée à la police souscrite, elle soutient qu'il ne s'agit que d'une limitation du périmètre des activités garanties, précisément définies à la police selon une nomenclature technique normée connue de tous les professionnels du bâtiment. Contrairement à ce qu'allègue la Sas Établissements [K], elle expose qu'il n'y a pas lieu à interpréter le contrat d'assurance souscrit, expressément limité aux travaux correspondants aux activités Qualibat 2111 alors que cette société est elle-même membre Qualibat et à ce titre parfaitement sachante et éclairée s'agissant des qualifications et activités correspondantes, a d'abord été réticente à effectuer des travaux qu'elle savait hors de ses compétences, puis a finalement réalisé des ouvrages hors activités Qualibat 2111 au titre desquelles elle n'était pas assurée.

A titre subsidiaire, sur le défaut de garantie de la Smabtp compte tenu de l'absence de désordre décennal, elle fait valoir qu'au regard des précisions de l'expert [J] le désordre discuté est évolutif mais ne présente pas pour l'heure le caractère de désordre décennal avéré ; que l'expert avait relevé lors des opérations d'expertise que l'exploitation se poursuivait normalement après plus de cinq années de service et que les analyses périodiques réalisées par la Dreal en matière de pollution étaient normales.

Elle estime que même en admettant la possible évolution des fissures, la garantie décennale n'est applicable qu'aux désordres dont ils étaient avérés qu'ils surviendront inévitablement et de manière certaine dans le délai d'épreuve décennal même si leurs prémisses sont déjà réelles. Elle estime que sa garantie ne saurait être acquise dès lors qu'elle ne couvre que les désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage, et/ou compromettant la solidité des ouvrages, et avérés dans les dix ans suivant la réception.

Sur les responsabilités et notamment celle de la Sarl De Almeida Métaux, elle précise que les conclusions de l'expert sont claires et qu'il incombait au maître d'ouvrage de définir un cahier des charges ; qu'il disposait d'informations techniques relatives au terrassement fourni par la Sas Établissements [K] ; qu'il s'est abstenu de transmettre à la Sarl Drouet, en charge des prestations de terrassement, les informations nécessaires à la bonne réalisation de la dalle litigieuse.

Elle expose qu'une absence d'assurance de dommage-ouvrage n'est pas une cause de désordre mais qu'elle peut toutefois être une cause de leur aggravation ou de l'aggravation de leurs conséquences dès lors que la procédure d'expertise amiable obligatoire en matière d'assurance de dommages-ouvrage est spécialement encadrée dans le temps. Elle soutient qu'en se dispensant de cette assurance obligatoire et impérative, la Sarl De Almeida Métaux doit en assumer les conséquences tant à l'égard des travaux qu'au regard des coûts de l'expertise.

Enfin, sur les manquements de la Sarl Drouet, en charge de la préparation de la plate-forme destinée à recevoir la dalle, elle fait valoir que cette dernière engage sa responsabilité délictuelle envers la Sas Établissements [K] et/ou l'assureur de celle-ci en exécutant mal le marché qui lui avait été confié par la Sarl De Almeida Métaux. Elle ajoute que cette dernière n'a pas elle-même satisfait aux obligations qui pesaient sur elle en sa qualité de maître de l'ouvrage en charge de définir le cahier des charges du contrat confié à la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet, provoquant ainsi un préjudice au détriment de la Smabtp.

Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la Sarl Drouet demande à la cour de :

à titre principal, infirmant partiellement le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Drouet,

- la mettre hors de cause pour l'ensemble des désordres observés,

- infirmer la condamnation in solidum de la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros,

- infirmer la condamnation des codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K], à 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18],

- infirmer la condamnation in solidum de la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance y compris les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire,

- infirmer la condamnation des codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18],

statuant à nouveau,

- débouter la Sas Établissements [K], la Smabtp, la Sa [Adresse 18] et la Sarl De Almeida Métaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions rédigées à son encontre,

- condamner la Sas Établissements [K], la Smabtp au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,

subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa [Adresse 18] à son égard,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Groupama Centre Manche à la garantir de toute condamnation qui serait prononcées à son encontre au profit de l'une des parties présentes à l'instance,

- dire et juger que la responsabilité recherchée par la Sas Établissements [K] à son encontre ne saurait dépasser un tiers, ainsi qu'il figure dans son assignation du 26 janvier 2021.

Elle explique que sont reprochés à la Sas Établissements [K] deux types de désordres :

- l'un de nature contractuel : le non-respect de la chose commandée,

- l'autre de nature décennal : un ferraillage totalement défaillant engendrant une désagrégation de la dalle, sa dislocation par morceaux, désagrégation qui entraîne elle-même un délitement du terrassement soumis à des circulations d'eaux non prévus, aggravées par une absence de joints étanches au droit des sciages. Elle estime que la responsabilité de la Sas Établissements [K] dans le sinistre est totale et exclusive.

Elle soutient que si la Sas Établissements [K] estimait le support défaillant, elle devait refuser de réaliser par-dessus son ouvrage et non pas accepter sans réserve le support. Elle fait valoir qu'à défaut, elle engage seule sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage. Elle expose que la Sas Établissements [K] aurait dû réaliser une série d'essais pour vérifier la portance du sol ou s'assurer que cela avait été fait avant d'appliquer son ouvrage. Elle estime que la Sas Établissements [K] est d'autant plus fautive de ne pas l'avoir fait qu'elle avait elle, à la différence de la Sarl Drouet, connaissance des contraintes auxquelles serait soumise la dalle.

Elle précise qu'un remblai existait lors du coulage de la dalle, la Sas Établissements [K] n'ayant pu poser son ferraillage, puis couler sa dalle sur du vide. Elle souligne que si le remblai a disparu ce n'est pas parce qu'il était inexistant dès l'origine mais parce qu'il a été lessivé par des infiltrations d'eaux de pluie au travers de la dalle fracturée ; qu'à l'inverse d'une dalle bien ferraillée, une dalle mal ferraillée n'a plus de solidarité, de cohésion avec l'ouvrage, lequel se fissure en plusieurs morceaux sous l'effet du passage des engins et de la différence de pressions ainsi réalisée en divers points de l'ouvrage.

Elle fait valoir que le constat de M. [G] permet de constater que les projections faites par M. [J] sur le devenir de la dalle ne se sont pas réalisées. Elle explique que la dalle ne se dégrade pas sur la totalité de sa surface ; que sur les parties non fissurées malgré le manque d'épaisseur et de ferraillage, il n'y a pas de désordres, la dalle restant de qualité satisfaisante pour un usage propre à sa destination. Elle en déduit que le fond de forme réalisé par la Sarl Drouet est conforme à son usage.

Elle souligne que sur les parties fissurées du fait de leur sollicitation excessive, notamment par l'emploi d'engins plus lourds que prévus (13 tonnes annoncées), et faute d'épaisseur suffisante et de ferraillage réalisé dans les règles de l'art, le fond de forme est attaqué par le ruissellement des eaux de pluie et donc dénaturé dans sa substance. Elle conclut que cette donnée n'établit pas sa non-conformité à l'usage avant d'être soumis à cette contrainte nouvelle du ruissellement.

Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2025, la [Adresse 15] (la Sa Groupama Centre Manche), en qualité d'assureur décennal de la Sarl Drouet, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. condamné la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros,

. condamné la Sa [Adresse 18] à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet,

. condamné la Sa [Adresse 18] à supporter, in solidum avec la Sas Établissements [K] et la Sarl Drouet la moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et des frais d'expertise judiciaire,

. condamné la Sa [Adresse 18] à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantie mutuellement à hauteur de 50 %,

. qu'il a exclu toutes condamnations à l'encontre de la Smabtp,

statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet, la Sarl De Almeida Métaux et la Smabtp de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sa [Adresse 18], en ce compris des demandes formulées dans le cadre de leurs appels incidents,

en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une condamnation,

- condamner in solidum la Sarl De Almeida Métaux, la Sas Établissements [K] et la Smabtp à relever et garantir indemne la Sa [Adresse 18] de toute condamnation tant en principal, frais, qu'accessoires,

à titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la Sa Groupama Centre Manche à opposer sa franchise contractuelle et de limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à hauteur de ladite franchise,

- condamner in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl De Almeida Métaux et la Smabtp à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Elle explique que le fond de forme réalisé par la Sarl Drouet est conforme aux travaux commandés et aux règles de l'art s'agissant de travaux standards. Elle explique que les travaux de dallage réalisés par la Sas Établissements [K] n'ont pas été conformes et que l'ouvrage n'a pas été dimensionné pour répondre aux exigences spécifiques de l'activité du maître de l'ouvrage qui, en outre, n'a pas communiqué ses exigences, notamment à la Sarl Drouet.

Elle soutient que la fissuration de la dalle et son manque d'étanchéité résultent des défauts d'exécution de sa réalisation par la Sas Établissements [K] en raison de l'insuffisance de l'épaisseur, du ferraillage, du non-respect des préconisations du bureau d'étude. Elle en déduit que rien ne démontre que les désordres auraient existé si la dalle avait été correctement réalisée. Elle estime que la preuve de l'implication de la partie d'ouvrage réalisée par la Sarl Drouet, son assurée, incombe au maître de l'ouvrage qui, en l'occurrence fait défaut. Elle ajoute que c'est la composition de la dalle elle-même qui apparaît défaillante et non le fond de forme réalisé par son assurée.

Elle précise que ni l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni l'impropriété à destination ne sont caractérisées. Elle fait valoir que l'ouvrage a désormais 10 ans ; que la Sarl De Almeida Métaux ne produit aucun élément de preuve susceptible de démontrer l'impropriété à destination du dallage ou sa détérioration.

Elle souligne que l'expert estime que la rupture de la dalle à quelques endroits compromettrait la sécurité de circulation et la stabilité des engins, mais qu'il n'en est rien en réalité dès lors que le site est exploité normalement.

Elle fait valoir que l'absence de pollution des sols est avérée et qu'il ne peut donc s'agir que d'un désordre futur, lequel ne pourrait être qualifié de désordre de nature décennale uniquement que s'il est établi et survenait de manière certaine dans le délai d'épreuve ; qu'en l'espèce, aucune impropriété à destination n'est établie.

Elle soutient que tant que le site est normalement exploité, nonobstant l'existence de fissures qui n'en diminuent pas l'usage, il n'est pas possible de retenir une responsabilité ou garantie décennale, ni même contractuelle.

Elle estime que le maître d'ouvrage ne peut se soustraire à la responsabilité qui est la sienne dans la survenance des désordres. Elle explique que d'une part, celui-ci a sollicité l'intervention d'un bureau d'étude béton afin de dimensionner le dallage et a donc assuré un véritable rôle de maîtrise d''uvre, précisant que la Sarl De Almeida Métaux a fait le choix délibéré de ne pas respecter les préconisations du Bet en toute connaissance de cause. Elle ajoute que d'autre part, le maître d'ouvrage a défini lui-même les charges d'exploitation nécessaires au calcul de la portance de la dalle, tout en transmettant volontairement des données fortement minimisées, la portance de la dalle ne correspondant plus aux besoins réels de l'exploitation.

Elle retient que la Sarl De Almeida Métaux a sciemment recherché une économie excessive commettant ainsi une faute révélée par la comparaison des devis initiaux et des travaux de reprise réclamés, qui dans leur conception et leur définition n'ont plus rien de commun.

Elle fait valoir que l'effort demandé à la dalle est de toute évidence largement supérieur aux charges calculées pour définir la portance de la dalle ; que la Sarl De Almeida Métaux ne peut s'estimer étrangère à la survenance des désordres dès lors qu'elle a sciemment modifié son cahier des charges afin de minimiser les coûts de construction.

Sur la responsabilité de la Sas Établissements [K] et son recours dirigé contre la Sa [Adresse 18], elle soutient que la responsabilité de la Sas Établissements [K] est prépondérante. Elle expose que si la dalle avait été suffisamment résistante, il n'y aurait pas eu d'infiltration et donc pas de désordres. Elle ajoute qu'elle est intervenue postérieurement à l'intervention de la Sarl Drouet et que l'entrepreneur est tenu responsable, par principe, de l'acceptation du support sur lequel il réalise ses travaux.

Elle souligne que la responsabilité de la Sas Établissements [K] est d'autant plus engagée qu'elle avait refusé de réaliser les travaux et que finalement, elle les a réalisés en contradiction de ses préconisations et sans les respecter ; que son implication est nettement supérieure à celle de la Sarl Drouet, tant dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage qu'au regard des fautes commises.

Sur la garantie de la Smabtp, elle explique que l'objet de la garantie souscrite par la Sas Établissements [K] auprès de la Smabtp était la réalisation d'un dallage, sans précision sur la surface ; que l'ouvrage mis en 'uvre correspond à la réalisation d'un tel dallage qui certes devait être adapté à la destination de l'ouvrage mais qui en tant que tel ne relevait pas d'un procédé spécifique. Elle reproche à la Smabtp de se fonder sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée par la Sas Établissements [K] et non sur son objet pour refuser sa garantie.

A titre subsidiaire, sur l'application de la franchise d'assurance, elle fait valoir qu'au regard de la police souscrite par la Sarl Drouet, celle-ci prévoit une franchise d'un montant de 15 % de dommages. Elle considère que cette franchise est opposable si la responsabilité contractuelle de la Sarl Drouet devait être retenue. Elle précise que la Sarl De Almeida Métaux ne sollicite pas la condamnation de la Sarl Drouet au terme de son dispositif.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er octobre 2025.

MOTIFS

Sur les désordres discutés

En l'espèce, il ressort des pièces produites que :

- l'intervention de la Sarl Drouet est établie par la production de sa facture du 18 juillet 2013 comprenant notamment pour le poste « préparation pour votre dalle » le « décapage des terres en les laissant sur site puis mise en place de 0,20 compacté pour préparation de forme (1680 m²) ' Mise en place de cailloux de démol en sur épaisseur pour stabiliser au emplacement en terre » au prix de

46 299,55 euros ;

- l'intervention de la Sas Établissements Machiodi est établie par la production d'un devis accepté du 7 décembre 2011 ayant abouti à une facturation du 3 septembre 2013 pour un prix de 84 643,31 euros pour notamment la pose d'un film polyane et le coulage d'un dallage béton armé de 20 cm d'épaisseur sur une surface de 2 045 m², exigeant la fourniture de 390 m3 de béton. Le devis du 3 juin 2013 correspondant à une prestation d'un montant de 61 259,20 euros pour une surface de 1 968 m² n'a pas été signé par le maître d'ouvrage.

Les travaux ont été effectués d'une part sans contrat de maîtrise d''uvre, d'autre part sans autres documents contractuels.

Les seuls éléments contemporains de l'exécution des travaux sont :

- le courriel du 5 juin 2013 de la société Établissements [K] à la société De Almeida Métaux visant une évaluation des charges roulantes de « 13 tonnes essieu » et la demande devant être faite à « [D] qu'il fasse des essais à la plaques... et demander une note de calcul à votre dallagiste avant la réalisation ' » ;

- la note de calcul du 25 juin 2013 établie par M. [X], ingénieur sollicité par la société Sogesol, sur une initiative de la société Établissements [K], sur le dimensionnement de la dalle, et concluant au titre de la prescription à la réalisation d'un dallage de 22 cm non armé et à un espacement entre joints de 6 mètres.

Par lettre recommandée du 17 décembre 2014, la Sarl De Almeida Métaux a signalé « la détérioration de la dalle de béton » à la Sas Établissements [K].

En page 10 de son rapport du 3 mai 2019, M. [J], expert judiciaire, a décrit les désordres allégués par l'appelante comme suit : « D'une manière générale, nous sommes en présence de fissures profondes et dépassant le 3/10ème de millimètres.

En plusieurs endroits le dallage est cassé et nous avons observé, lors du passage des engins de manutention, des mouvements des éléments situés de part et d'autre de ces « cassures ».

Des désaffleurements ont été observés au droit des fissures, preuve de la rupture du dallage sur toute son épaisseur.

Les lèvres des joints de fractionnement sont épaufrées. »

En page 13, concernant les causes des désordres, après avoir repris les conclusions de deux bureaux d'études intervenus sur le chantier, l'expert a conclu que : « Nous avons pu voir à travers cette étude qu'il y a une insuffisance d'armatures dans le dallage réalisé, ainsi que des défauts de réalisation. De plus, les problèmes de sol mis en évidence par [S] (épaisseur de couche de forme insuffisante, matériaux sensibles à l'eau, phénomène de retrait-gonflement, sensibilité au gel) ne nous permettent pas de proposer une solution de renforcement qui pourrait être pérenne et économiquement viable. »

Précisément sur l'impropriété à destination, l'expert a indiqué que les vices constatés « mettent la solidité de l'ouvrage en péril jusqu'à, à moyen terme, le rendre impropre à sa destination au regard, d'une part, de la sécurité pour la circulation et la stabilité en charges des engins de manutention et, d'autre part comme le précise le rapport [S] (Annexe 13), au regard de l'étanchéité requise par la Dreal », la fissuration du dallage pouvant accentuer le risque de pollution des sols dès lors que son étanchéité serait compromise. Il fait état de « vices graves qui mettent la solidité de l'ouvrage en péril ».

Dans son constat du 19 septembre 2024, l'expert judiciaire, M. [G] s'est attaché à établir un croquis à l'échelle sur lequel il a identifié particulièrement le réseau des fissures, les zones de dallage reprises en cours d'exploitation et les zones de « cratère » ou « cavité irrégulière » qui retiennent l'eau selon ses observations et a pris les photographies au soutien de ses constatations. Il a photographié en conséquence les zones de stockage de matériaux, déchets de toutes natures en métal correspondant à l'activité de récupération et de recyclage de la Sarl De Almeida Métaux.

Sur la responsabilité de la Sas Établissements [K]

- Sur la responsabilité décennale de la Sas Établissements [K]

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Les parties ne contestent ni la nature de l'ouvrage ni sa réception tacite en raison du paiement sans réserve de la facture des travaux du 3 septembre 2013. Sont débattues les questions relatives à la solidité et l'impropriété du dallage, conditions de la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Pour soutenir ses prétentions sur le fondement de la garantie décennale, la Sarl De Almeida invoque la dégradation de la dalle en béton établie par les constats d'huissier de justice du 3 novembre 2015 et 23 mai 2016, le rapport amiable du 4 décembre 2015 rédigé à l'initiative de la Smabtp. Elle fait état des nombreuses fissurations de la dalle et des infiltrations qui l'exposent à des difficultés avec la Dreal et précisément à une fermeture de l'établissement en cas de violation de la réglementation environnementale. Elle vise un défaut de planéité à la suite du mouvement résultant du passage des engins en lien avec le défaut de ferraillage des dalles. Elle reprend les conclusions de l'expert judiciaire quant à la caractérisation d'erreurs de conception et d'exécution des travaux.

Elle invoque l'existence d'un aveu judiciaire de sa responsabilité décennale de la part de la Sas Établissements [K] en ce qu'elle a écrit en page 5 de ses conclusions que : « Il apparaît ainsi au regard des conclusions de Monsieur [J] que « la solidité de l'ouvrage « est « en péril » de sorte que la condition de gravité posée par l'article 1792 du Code Civil est réunie en l'espèce ».

. L'aveu judiciaire

La Sas Établissements [K] ne conteste pas avoir admis le principe de sa responsabilité décennale en se prononçant à la lumière du rapport de M. [J] ayant affirmé qu'il y avait atteinte à la solidité de l'ouvrage et ce avant expiration du délai de 10 ans. Elle fait valoir que désormais après expiration du délai d'épreuve de l'ouvrage et à la lecture du constat effectué en 2024 par M. [G], elle constate que la ruine de l'ouvrage annoncée ne s'est pas produite et qu'il est possible d'analyser autrement la situation technique, point de vue partagé par Groupama, assureur de la Sarl Drouet, de même que la Smabtp, son assureur.

Selon l'article 1383 du code civil, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Selon l'article 1383-2 du même code, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.

L'aveu, qu'il soit judiciaire ou extra-judiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

En l'espèce, si la Sas Établissements [K] s'est prononcée sur un fondement juridique, dans le cadre d'une stratégie propre, notamment au regard des garanties et recours ouverts dans l'hypothèse d'une condamnation, elle n'a pas procédé, de façon non équivoque, à l'aveu de faits susceptibles de lui être opposés. En effet, c'est à juste titre qu'elle se prévaut de l'absence d'éléments de nature à contrarier les conclusions très assurées de l'expert judiciaire en 2019, discutées après constat de 2024 sur la situation de la dalle, après expiration du délai de garantie.

En conséquence, le moyen tiré de l'aveu judiciaire sera écarté de sorte qu'il convient d'examiner les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale.

. La solidité et/ou l'impropriété de la dalle en béton

La fissuration et l'effritement de la dalle ne sont pas contestables tant au regard des constatations de M. [J] que de M. [G].

Toutefois, il ressort de ces pièces que le premier expert n'a, dans le cadre de ses constatations, caractérisé ni l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni l'impropriété du dallage.

S'il a mis en évidence des défauts, parfois un peu plus conséquents mais très localisés, et exposés les causes de la dégradation de la dalle, il n'a posé aucune restriction quant à l'usage immédiat des lieux, qu'elle soit totale sur l'ensemble de la surface traitée ou partielle, qu'il s'agisse de la nature des engins circulant au sein de l'entreprise, notamment au regard de leur poids.

La Sarl De Almeida Métaux ne justifie d'aucun incident justifiant des adaptations de ses pratiques professionnelles à cause de la nature et des qualités de la dalle dont la solidité aurait été compromise. Elle ne décrit de fait aucun problème de sécurité sur le site en raison de l'ouvrage réalisé par la Sarl Établissements [K]. Le constat dressé en 2024 par M. [G] ne permet pas d'affirmer que la dalle présentait au cours du délai d'épreuve de dix ans des désordres dont l'aggravation aboutirait au constat actuel d'une dégradation, d'une érosion massive.

Au contraire, s'agissant particulièrement de la condition relative à l'impropriété de l'ouvrage, il convient de retenir qu'au lieu de restreindre l'usage de la dalle à des engins de 13 tonnes maximum dans les conditions prévues entre les parties, selon courriel de la société Établissements [K] à la société De Almeida Métaux le 5 juin 2013, l'exploitation des lieux s'est effectuée pleinement, encore en 2024. Les photographies tant de M. [G], expert judiciaire, que des parties, démontrent non seulement des véhicules d'envergure mais également l'usage de grappins et d'aimants dont le choc au sol, à vide ou avec déchets, est de nature à dégrader le sol à chaque impact, à marquer le béton, sans menacer la pérennité du dallage à moyen terme soit sur dix ans. Ces éléments démontrent que l'ouvrage répond à l'usage qui en est fait.

Pour contester les moyens soulevés par les intimées, la Sarl De Almeida Métaux n'a d'ailleurs versé au dossier aucune donnée sur le poids des véhicules et de leurs équipements manipulés sur les lieux.

Si l'activité industrielle et la circulation des matériels roulants du maître d'ouvrage, cumulées à la présence d'une presse de fort tonnage, ne sont pas empêchées par l'état de la dalle, la Sarl De Almeida Métaux a invoqué les constatations de l'expert judiciaire sur les mouvements du dallage remettant en cause sa stabilité et ses craintes de porosité de la dalle pouvant entraîner une pollution des sols.

Cependant, l'expert judiciaire, M. [J], a précisé, après réception des résultats d'analyse des rejets d'eaux de ruissellement effectués tous les six mois par la Sarl De Almeida Métaux pour être transmis à la Dreal, qu'aucune pollution ne pouvait être imputée à la mauvaise réalisation de la dalle ni à son mauvais vieillissement. La Sarl De Almeida Métaux ne verse aux débats aucune pièce susceptible de caractériser une pollution des sols en raison de la dégradation de l'étanchéité de la dalle litigieuse du fait de l'aggravation des fissures de celle-ci, ce durant dix ans. La Dreal n'a émis aucune interdiction d'exploitation à l'encontre de la société appelante, ni même d'avertissement particulier sur ce sujet.

En conséquence, le risque de pollution craint par l'expert judiciaire lors de ses opérations ne s'est manifestement pas réalisé et ne peut caractériser une impropriété à destination de l'ouvrage litigieux.

En définitive, la Sarl De Almeida Métaux poursuit normalement son activité professionnelle sur l'ouvrage litigieux plus de dix ans après sa réception sans que l'évolution de l'état de la dalle en béton ne permette de caractériser une impropriété à destination au regard de la sécurité pour la circulation et la stabilité des engins de manutention. Aucun danger de type pollution des sols n'est révélé.

A défaut de démontrer l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination, les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies. La société appelante sera déboutée sur ce fondement.

- Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Établissements [K]

A titre subsidiaire, la Sarl De Almeida Métaux agit à l'encontre de la Sas Établissements [K] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

A titre principal, la Sas Établissements [K] sollicite le débouté de la demande de la Sarl De Almeida Métaux en soulignant que le faïençage de la dalle est sans incidence sur sa destination.

L'ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige, précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Le constructeur est tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère constituée par la force majeure, la faute du maître de l'ouvrage, ou le fait d'un tiers.

En page 18 de son rapport, l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la Sas Établissements [K] en lui reprochant d'avoir « accepté le remblai réalisé par la SARL DROUET sans connaître le module de Woestergaard alors qu'elle savait que cette donnée devait être connue. » L'expert, M. [J] a également reproché à la Sas Établissements [K] d'avoir réalisé un dallage non armé alors que « compte tenu des charges appliquées ce procédé ne pouvait pas être retenu. »

Précisément en page 12 et 13 de son rapport, l'expert judiciaire a repris les observations émises par le bureau d'étude Ingeouest quant à la conformité structurelle du dallage mis en 'uvre. Il a été essentiellement relevé que la Sas Établissements [K] a réalisé « un dallage non armé au sens du DTU 13.3 » présentant, après études des contraintes de traction, une insuffisance d'armature. Il a par ailleurs été relevé que si « il est recommandé de mettre en place les armatures de dallage à mi épaisseur » l'armature du dallage litigieux a été « mis en place en bas de dallage, voire en dessous. » En outre, il a été retenu une non-conformité des joints de fractionnement mis en 'uvre entre les différents coulages effectué par la Sas Établissements [K], ces derniers ne respectant pas la « condition d'espacement définie dans le DTU qui est de 5 m ± 10 % pour les dallages soumis aux intempéries (6 à 7,50 m mesuré sur site). »

En l'espèce, le maître d'ouvrage n'a élaboré aucun cahier des charges, n'a fourni aucune donnée sur les attentes relatives à la qualité des travaux à réaliser. Pour sa part, l'entreprise ayant exécuté les travaux s'est bornée à l'émission d'un devis pour définir sa prestation.

La Sas Établissements [K] a sollicité un bureau d'études pour définir le type de dallage soit une dalle de béton non armé de 22 cm avec espacement des joints à 6 mètres par référence au DTU 13.3. Elle a facturé la pose d'un film polyane de 160 microns, le calage d'un treillis et le coulage d'une dalle en béton armé de 20 cm.

Par constat du 3 novembre 2015, l'huissier de justice instrumentaire a constaté :

- au niveau d'une saignée, un affaissement au niveau d'un caniveau,

- le fer à béton est posé sur la bâche et non pris au milieu de la chape,

- au niveau d'une autre saignée dans la chape, le fer à béton est placé sous la chape de béton ; la chape à cet endroit fait 17 centimètres d'épaisseur,

- la dalle s'effrite,

- les treillis soudés retirés de la saignée ne sont pas pris dans les morceaux de béton,

- la dalle se fissure.

La Sas Établissements [K] est intervenue le 13 novembre 2015 pour effectuer des reprises sur la dalle.

Par constat du 23 mai 2016, l'huissier instrumentaire a relevé de nouveau des fissurations de la dalle.

L'expert judiciaire, M. [J], reprenant les observations des sachants consultés, a noté des dégradations de la dalle ayant pour origine notamment une couche de forme critiquable, parfois avec absence de remblais sous le dallage, une insuffisance d'armatures dans le dallage réalisé, une fissuration du dallage qui ne joue plus son rôle d'étanchéité. Une réserve est émise sur l'efficacité d'un polyane pour assurer une barrière anti-pollution.

Si la Sarl Établissements [K] a suivi les prescriptions de l'ingénieur consulté en procédant à la pose d'un béton non armé, les conditions d'exécution des travaux par ses soins sont à l'origine des désordres observés très rapidement après la réception de l'ouvrage : fissurations et effritements de la dalle constituée de béton présentant un niveau d'épaisseur non conforme à la commande soit 20 cm. La dalle présente des épaisseurs inférieures à plusieurs endroits.

Si l'expert a relevé en page 13 de son rapport que les défauts de réalisation de la dalle « ne sont pas prépondérants dans l'origine des désordres », il n'en demeure pas moins que la Sas Établissements [K] ne produit pas de pièce technique objective remettant en cause cette appréciation d'une mauvaise conception et réalisation à la fois de l'armature de la dalle mise en 'uvre et des joints de fractionnement mis en place entre les dallages, alors qu'elle s'était engagée contractuellement à mettre en 'uvre une dalle en béton armé de 20 cm d'épaisseur.

Les conditions de pose du treillis thermosoudé dans la dalle et la non-conformité des joints de fractionnement, réalisés par la Sas Établissements [K], ont participé à l'apparition de fissures du dallage.

En conséquence, les désordres lui sont imputables de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle et doit supporter la reprise des désordres, la part incombant au maître d'ouvrage et/ou à un tiers étant examinée ci-dessous.

Le coût des reprises, retenu sur devis par l'expert en page 17 de son rapport soit la somme de 355 346,79 euros HT n'est pas discuté. La somme de 356 066,79 HT visée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions n'est pas celle qu'elle énonce dans le corps de ses écritures, alors conforme à celle qui a été arrêtée au cours des opérations d'expertise.

Compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation faite en 2019 au cours des opérations d'expertise, il sera fait droit à la demande d'indexation selon l'indice BT01 connu le 21 février 2019 (110,3) date du devis Démol tp retenu par l'expert, ce jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt selon le dernier indice paru alors (octobre 2025 : 133,2) sera accordée.

Sur la responsabilité du maître d'ouvrage

La Sarl De Almeida Métaux a formé appel en ce que le tribunal a mis à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 50 % et a limité son indemnisation à la somme de 178 033,40 euros en imputant cette responsabilité totale à la Sas Établissements [K]. Comme en première instance, elle demande la condamnation in solidum de cette société et de son assureur, la Smabtp, ainsi que celle de [Adresse 18].

La Sas Établissements [K] oppose à la condamnation susceptible d'être prononcée contre elle la part de responsabilité du maître de l'ouvrage.

L'expert judiciaire, M. [J], relève des manquements imputables à la Sarl De Almeida Métaux ayant contribué à la réalisation des désordres : l'absence de cahier des charges, de précisions sur les charges roulantes de certains véhicules de plus de 13 tonnes (28 tonnes) et la présence d'une presse et les concomitances de charges, l'absence d'études géotechniques à fournir aux entreprises, l'absence de suite donnée au courriel de son cocontractant du 5 juin 2013, notamment à l'intention de la Sarl Drouet.

Il écrit que les charges d'exploitation transmises par la Sarl De Almeida Métaux à son cocontractant correspondait à : « 2T/m² et 13 T/ essieu pour les charges roulantes. » ; que « les 13T/essieu concernent les camions qui circulent sur la dalle » mais également que la pelle qui pèse 28 tonnes sur 2 essieux « n'est pas mentionnée, pas plus que la presse présente sur le site, plus que la concomitance de ces différents engins et de ces différentes charges sur une même zone. » Il a alors conclu que « les entreprises n'ont pas pu prendre en compte des combinaisons de charges. »

Il est manifeste que la Sarl De Almeida disposait, depuis acceptation du devis de la Sas Établissements [K] du 7 décembre 2011, d'un temps long pour élaborer son projet et procéder à toutes les consultations utiles, les travaux n'étant réalisés qu'en 2013.

Malgré la technicité des interventions permettant la réalisation d'une dalle en béton sur une surface de plus de 2 000 m², elle s'est dispensée de tout recours à un maître d''uvre, toute étude géotechnique, toute réflexion sur les conditions d'exécution des travaux.

Si effectivement, elle n'est pas une professionnelle de la construction, et dès lors de la maîtrise d''uvre, elle a assuré une commande directe à l'intention des deux entreprises concernées sans procéder à une coordination entre elles. La seule allégation selon lesquelles ces deux sociétés avaient l'habitude de travailler ensemble ne peut suffire à dispenser le maître d'ouvrage d'une action à leur intention pour une parfaite exécution des travaux.

Alors que par courriel du 5 juin 2013, la Sas Établissements [K] attirait son attention sur la nécessité de procéder à des contrôles et précisément à obtenir une note de calcul, le maître d'ouvrage n'a entrepris aucune diligence.

Enfin, la Sarl De Almeida Métaux n'a délivré aucune information à sa cocontractante quant aux conditions de fonctionnement de l'entreprise, l'importance des charges devant être supportées par la dalle en charges roulantes et en charges cumulées. Il ressort précisément du courriel susvisé que la Sas Établissements [K] avait pour référence un poids des engins de 13 tonnes alors que le dossier révèle des tonnages, pour des équipements complets, de 28 tonnes.

Alors que son activité est soumise à un contrôle semestriel par la Dreal, particulièrement en matière de pollution, l'étanchéité de la dalle et les obligations relatives à des dispositions anti-pollution ne sont pas entrées dans le champ des discussions conduisant à des mises en 'uvre techniques normées.

Même en retenant l'évolution des prix entre 2013 et 2019, il ressort du seul devis produit au cours des opérations d'expertise que tant la réalisation du support que l'exécution du dallage, hors travaux de démolition, reprise et mise à néant des travaux réalisés, et ce conformément aux normes, représentent un coût très supérieur à la facturation des sociétés mises en cause. Le prix pour un dallage de

2 250 m² est de 129 825 euros HT (prestation de la Sas Établissements [K] : 84 643,31 euros TTC) puis pour le terrassement sur 70 cm et la pose de sous-couche géotextile, de remblais concassés, de 147 341,25 euros HT (prestation de la Sarl Drouet : 46 299,55 euros TTC). Ces prestations sont sans commune mesure entre elles.

La Sarl De Almeida Métaux qui ne communique pas les autres devis sollicités au cours des années 2010 à 2013, notamment de la société Guérin TP, pouvait aisément comparer les prix proposés au regard des prestations à réaliser. Par courriel du 5 juin 2013, la Sas Établissements [K] a d'ailleurs précisé « Je ne vais pas arrivé à descendre mon devis comme je le pensais initialement ».

En conséquence, le tribunal a fait une juste appréciation en retenant que les manquements du maître d'ouvrage tels qu'énoncés justifiait un maintien à hauteur de 50 % de la charge des travaux de reprise.

Ainsi, en application de ce partage de responsabilité, la Sas Établissements [K] sera condamnée à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de

177 673,40 euros HT (355 346,79 HT/2) par infirmation du jugement entrepris s'agissant de ce montant.

Sur la responsabilité du terrassier

- Sur sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage

La Sarl De Almeida Métaux demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Établissements [K], Drouet et [Adresse 18], sollicite l'infirmation du jugement qui a limité son droit à indemnisation à hauteur de 178 033,40 euros mais ne demande pas la condamnation de la Sarl Drouet à lui payer la somme de 356 066,79 euros HT.

Elle ne répond pas aux moyens soulevés par la Sarl Drouet tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur la responsabilité contractuelle et ne développe aucun moyen dans ses conclusions.

La Sarl Drouet demande expressément l'infirmation du jugement portant condamnation in solidum des sociétés Établissements [K], Drouet et [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de

178 033,40 euros et le débouté des sociétés Établissements [K], Drouet et [Adresse 18] et De Almeida Métaux de leurs demandes à son encontre en se prévalant essentiellement de la responsabilité.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, la qualification de désordres de nature décennale a été exclue ci-dessus ; les motifs des premiers juges ne peuvent être dès lors repris sur ce fondement.

Par ailleurs, la Sarl De Almeida Métaux ne soutient pas ses demandes sur un autre fondement malgré l'argumentation du terrassier.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Drouet à l'indemniser.

- Sur sa responsabilité extracontractuelle à l'égard du chapiste

La Sas Établissements [K] demande la garantie de la Sarl Drouet à hauteur de 50 % de la part dont elle est redevable envers la Sarl De Almeida Métaux.

L'ancien 1382 du code civil, applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il en résulte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Aux termes d'une facture du 18 juillet 2013, la Sarl Drouet est intervenue au profit de la Sarl De Almeida Métaux pour préparer le fond de forme devant recevoir la dalle mise en 'uvre par le chapiste sur une superficie de 1 680 m².

En page 18 de son rapport, l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la Sarl Drouet en ses termes :

« - Elle n'a pas été informée par SARL ETABLISSEMENTS [K] qu'elle devrait réaliser des essais à la plaque afin de contrôler le compactage de son remblai.

- En l'absence de toute investigation sur la nature des sols (absence d'étude géotechnique) elle a mis en 'uvre un matériau de remblai destiné à composer le corps du dallage dont les caractéristiques sont en inadéquation avec la nature argileuse des horizons sous-jacents.

- Elle a omis de demander au maître d'ouvrage, qui aurait dû en assumer la charge financière, l'étude géotechnique dont elle avait besoin pour définir ses prestations.

- Elle a omis de demander au maître d'ouvrage les exigences de l'entreprise de gros 'uvre quant aux qualités et aux performances finales du remblai à lui fournir pour former la sous-couche du dallage. »

En page 11 de son rapport, l'expert judiciaire a repris les conclusions du bureau d'études [S] aux termes desquelles il était relevé « une insuffisance du compactage initial des matériaux apportés » par la Sarl Drouet, qualifiée de malfaçon dans la mise en 'uvre. Il a également été relevé l'utilisation d'un matériau d'apport « contenant trop de fines le rendant sensible à la circulation d'eau avec comme conséquence un affaiblissement de ses caractéristiques mécaniques », qualifié de vice de construction. Il était par ailleurs relevé qu'un sondage avait « fait apparaître une absence de remblai sous dallage (dallage posé directement sur la terre) » alors qu'un traitement de sol aurait dû être retenu en présence d'un sol sablo-argileux qu'une étude géotechnique aurait permis de mettre en évidence, ces éléments étant à la fois qualifiés d'erreur de conception et de vices de construction par le bureau d'études.

La Sarl Drouet dont les travaux ont contribué à la réalisation des désordres essentiellement, en raison de mauvaises conception et réalisation du fond de forme, précisément d'une insuffisance de terrassement et d'un choix de matériaux d'apport inadapté au sol du site, ne produit pas de pièce technique objective remettant en cause cette appréciation. Si les informations à son intention étaient lacunaires, elle devait s'assurer de la destination des lieux et des conditions de réalisation de la dalle afin de rendre les interventions à la fois compatibles et adaptées au projet du maître d'ouvrage.

La faute contractuelle de la Sarl Drouet est caractérisée.

Pour s'en exonérer, elle impute les désordres allégués à la Sas Établissements [K].

La Sarl Drouet tente de justifier l'absence de remblai à certains endroits par un lessivage de celui-ci par les infiltrations d'eaux au travers des fissures que présente la dalle en raison de son insuffisance d'armature. Certes, son contrat portait sur une superficie de 1 680 m² alors que la dalle présente une surface de 2 045 m². Cependant, elle ne démontre par aucun élément technique objectivement établi, d'une part, le phénomène d'infiltration qu'elle allègue, alors que l'expert judiciaire a expressément exclu l'éventuelle pollution des sols du site par des infiltrations d'eaux au travers des fissures et cassures, et d'autre part, l'équilibre des charges qui serait susceptible d'intervenir sur une dalle convenablement ferraillée mais présentant des insuffisances de remblai.

La Sarl Drouet invoque également à l'encontre de la Sas Établissements [K] une acceptation sans réserve du support qu'elle a mis en 'uvre, sans avoir préalablement vérifié la portance du sol. Il est constant que malgré l'attention portée au sujet par courriel en juin 2013, la Sas Établissements [K] a accepté le support sans exiger du maître de l'ouvrage la communication des données techniques lui permettant de s'assurer de l'état du sol après intervention de la Sarl Drouet. Cependant, les obligations contractuelles du chapiste n'exonèrent pas la Sarl Drouet des siennes ce d'autant plus qu'elle connaissait la finalité de son intervention et devait aviser son cocontractant des limites nées de la nature des matériaux utilisés, du mode opératoire retenu.

En conséquence, le recours en garantie formée par la Sas Établissements [K] à l'encontre de cette dernière est fondée. Toutefois, compte tenu de la nature des interventions, de leur technicité, de l'importance des travaux exécutés par la Sas Établissements [K] sur laquelle reposait particulièrement l'obligation d'exécuter une dalle présentant la portance et l'efficience adaptées, la répartition entre les codébitrices se fera à hauteur de 70 % à la charge de la Sas Établissements [K] et de 30 % à la charge de la Sarl Drouet par infirmation du jugement entrepris.

Sur les recours contre les assureurs

- Sur le recours à l'encontre de la Smabtp

Le tribunal a mis hors de cause l'assureur en considérant que la police d'assurance ne couvrait pas l'activité discutée dans la présente affaire.

Le contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000 signé le 2 février 2010 par la Sas Établissements [K] couvrent les activités suivantes :

« Structure et travaux courants de maçonnerie ' béton armé

. 2111 Qualification Qualibat ».

Elle justifie que :

- la qualification 2111 s'applique aux « dallages de locaux à usage administratif, de bureaux, scolaire, universitaire, sportif, agricole, de santé, d'habitation collective ou d'hébergement, de spectacle ou d'exposition, de garages ou parcs de stationnement pour véhicules légers'les locaux commerciaux » ;

- la qualification 2152 correspondant au dallage à usage industriel s'applique aux « dallages de tout local industriel tel qu'usine, atelier, entrepôt, stockage, laboratoire, quel que soit la surface' les locaux commerciaux ou assimilés... dont la surface excède 1 000 m². »

Le contrat est parfaitement clair quant aux activités garanties et ne requiert aucune interprétation.

La dalle litigieuse est, sans qu'il y ait débat sur la superficie traitée, un ouvrage de nature industrielle relevant de la seconde qualification.

Il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais uniquement de la définition du champ d'application du contrat de sorte que la question de l'opposabilité de la clause ne se pose pas.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie recherchée de la Smabtp par son assuré et son cocontractant n'était pas mobilisable.

- Sur le recours à l'encontre de [Adresse 18]

Après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa Groupama Centre Manche à l'égard de la Sarl Drouet, décision non remise en cause en appel par l'assureur, le tribunal a retenu son obligation en tant qu'assureur en responsabilité civile décennale de garantir son assuré à l'égard de la Sarl De Almeida Métaux et de la Sas Établissements [K].

En cause d'appel, la Sarl De Almeida Métaux et la Sas Établissements [K] invoquent les obligations de l'assureur en responsabilité civile décennale.

[Adresse 18] contestant précisément l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de la Sarl Drouet n'est pas retenue sur le fondement de la garantie décennale. Cette dernière, malgré les termes du dispositif de ses conclusions, ne développe pas d'argumentation, sur les obligations de son assureur hors le champ de la garantie décennale.

En l'absence de débats sur les obligations de [Adresse 18] hors champ de l'assurance obligatoire, aucune condamnation de l'assureur n'étant sollicitée sur le fond sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, il n'y a pas lieu de retenir une condamnation à son encontre. L'assureur n'a pas vocation à prendre en charge la reprise des travaux mal exécutés par la Sarl Drouet.

En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, les demandes dirigées contre l'assureur sur le seul fondement de la garantie décennale ne pouvant aboutir.

Sur les frais de procédure

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné la Sarl De Almeida Métaux à supporter la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé, les frais de l'expertise judiciaire mise en 'uvre par M. [J], de constat judiciaire effectué par M. [G] et de condamner in solidum la Sarl De Almeida Métaux et la Sas Établissements [K] à les supporter chacune par moitié.

La Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Sarl Drouet sera condamnée à garantir la Sas Établissements [K] des dépens supportés à hauteur de 30 %.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 178 033,40 euros,

- condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18],

- condamné la Sarl De Almeida Métaux à supporter la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum la Sas Établissements [K], la Sarl Drouet et la Sa [Adresse 18], à supporter l'autre moitié des dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné les codébitrices à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 50 % pour la Sas Établissements [K] et à hauteur de 50 % pour la Sarl Drouet et son assureur la Sa [Adresse 18],

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,

Condamne la Sas Établissements [K] à payer à la Sarl De Almeida Métaux la somme de 177 673,40 euros HT au titre de la reprise des travaux de terrassement et dallage,

Ordonne l'indexation de cette somme selon l'indice BT 01 connu le 21 février 2019 (110,3) ce jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt selon le dernier indice paru (octobre 2025 : 133,2),

Condamne la Sarl Drouet à garantir la Sas Établissements [K] du paiement de cette condamnation à hauteur de 30 %,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de référé, les frais de l'expertise judiciaire mise en 'uvre par M. [J], de constat judiciaire effectué par M. [G] et condamne in solidum la Sarl De Almeida Métaux et la Sas Établissements [K] à les supporter chacune par moitié, avec distraction au profit de la Selarl Gray et Scolan, Avocats associés en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Drouet à garantir la Sas Établissements [K] du paiement des dépens supportés par elle à hauteur de 30 %.

Le greffier, La présidente de chambre,